活动板房施工合同是指承揽人根据合同约定，为委托人提供活动板房的建造服务，委托人支付相应报酬的协议。活动板房通常用于临时安置或办公室使用。合同内容包括活动板房的规格、材质、建造方式、工期、付款方式、质量保证等条款。签订施工合同有助于规范活动板房的建造过程，保护双方权益。以下是有关于活动板房施工合同的有关内容，欢迎大家阅读！

活动板房施工合同1

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的’原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：

一、工程概况：

本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。

二、双方责任：

1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。

2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。

3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。

4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。

三、工程质量和施工期限：

1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。

2、乙方施工工期从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。

四、工程款支付方式：

在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

活动板房施工合同2

甲方：

乙方：

为了提高工程局施工现场办公，生活临建设施的利用率，规范项目部的行为，提升企业形象，项目部的活动板房由工程局统一出资采购，局租赁公司进行实物管理，项目部实行有偿租赁使用。

为了约束租赁双方的责任与义务，特制定以下条款：

一，单价：

1，租赁单价12元/月。m2.不包括土建和水电安装项目的费用。

2，安装，拆除费：合计45元/m2.次。租赁期限实际超过六个月时，该项费用由乙方承担。

3，①运输费：5元/m2.次(除西藏，新疆，青海，内蒙古，黑龙江等省)。租赁期限实际超过六个月时，该项费用由乙方承担。②标的物需安装至西藏，新疆，青海，内蒙古，黑龙江等省时，运输费以实际发生为准，由甲方承担。

二，租赁期限：

预计租赁期限月。安装验收完毕自甲乙双方签订《活动板房验收交付单》之日起算租期，活动板房在项目施工合同工期内不得报停。租期不足半个月部分，按半个月计算;超过半个月部分，按一个月计算。

项目部活动板房具备拆除条件后，应提前十五天书面乙方;因甲方原因造成不能按时拆除，以实际开始拆除日为租赁期限终止日。

三，租赁面积：

按《活动板房验收交付单》实际尺寸为准。《活动板房验收交付单》作为本合同有效附件。面积计算规则如下：

1，主体面积=外墙外边长×宽×层次

2，室外楼梯，走道面积=自然层水平投影面积

3，雨棚面积=雨棚水平投影面积一半

4，总面积=1+2+3

四，服务承诺：

乙方保证优质，周到，快捷的服务质量。乙方在接到甲方需安装(拆迁)通知之日起，7个工作日内到达现场，负责督促厂家在现场具备安装条件下20个工作日内安装完毕，并按约定内容监督，检查厂家的施工过程。

五，安装准备：

甲方应在安装前二天按批准审定的计划方案做好基础地面施工工作，并做好板房安装前的各种准备工作(包括进场道路，材料堆放场地，施工用水，电等)。乙方及厂家人员进场，甲方应提供必要的食宿帮助。

六，安装工期及工期顺延：

项目的具体工期由双方在项目部进场前协商确定，但由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延：

1，甲方提出设计变更或工程量增加;

2，甲方不能按约定期限做好安装前的各种准备工作;

3，甲方代表借故不予签证，影响下一工序的进度;

4，不可抗力的自然灾害或事件影响施工。

七，验收：

活动板房安装完毕两天内，甲乙双方联合厂家按规范要求进行验收，并填写《活动板房验收交付单》。

如甲方未按时组织验收或未经验收而自行启用活动板房，则视为对本活动板房符合技术要求，确认和验收手续的完成。

如因甲方原因不能及时签订《活动板房验收交付单》，从安装完成第三日起计算租赁费，同时视为甲方已认可安装质量符合技术要求。

八，拆除：

甲方需要拆除活动板房时，提前十五天书面通知乙方。活动板房拆除前，乙方应组织厂家和甲方一起对板房构件的`损耗情况进行检查并签署材料损耗确认单。

九，损耗计算原则：

1，甲方按厂家标准要求开设的空调孔，卫生间排气扇洞不作为损坏，甲方因工作需要产生的物体固定用钉孔不作为构件损坏。

2，因构件损坏需要更换构件的，费用由甲方承担。

3，不符合双方约定的破损，则按原价计算赔偿费。

十，联系与结算

1，甲乙双方均指定专人负责项目信息，结算对帐等商务沟通及业务管理工作。

2，具体工期进度，平面布置，规格面积，拆装等业务所涉及的材料损耗确认等技术事宜由双方现场项目负责人现场确定。

3，按合同约定的租赁单价和《活动板房验收交付单》所确定的租赁面积，按月结算支付。甲乙双方的租赁费结算程序，按工程局已有的操作模式执行。

十一，其他责任

1，乙方应不定期对活动板房使用情况进行检查。

2，因乙方安装产品质量不合格，造成甲方不能正常使用，由乙方承担维护费用。

3，验收及交付手续完成后，活动板房在使用期间归甲方负责，因盗窃，意外撞击，火灾以及不可抗力的自然灾害及甲方使用不当等事故造成活动板房的损坏，均由损坏方按原价赔偿，并自行承担修复费用。

4，拆装等服务项目，必须由乙方负责完成，甲方不得自行或委托第三方完成。如甲方自行或委托第三方从事服务项目，由此造成的一切违约后果由甲方承担。

十二，本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十三，本合同双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方，乙方，设备管理部各执一份。

甲方：乙方：

___年___月___日__年___月___日

活动板房施工合同3

出租方：承租方：

合同书

活动板房租赁合同

出租方：承租方：

为了明确出租方和承租方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经充分协商一致同意按下列条款签订合同。

第二条、本合同产品安装地点为：

第三条、租赁期限

租赁期为个月，出租方自年月日将活动板房交付承租方使用，至年月日收回。

第四条、结算方式租金数额

1、租赁期为个月租金单价为元/m2。租赁期满如承租方取得出租方同意继续租用，则从第个月起租金单价为每月元/m2。2、租赁金额按月计，超过5天按每月租金的一半计算，超过15天按整月计算。3、双方签订租赁合同时承租方应向出租方交付其租赁的.活动板房总价值________%的押金，计_________________元。第五条、付款方式

1、签订本合同后，承租方应于工程完工后当天向出租方交付租金总额的%，

计：￥元。（大写）：。2.其他：3、如承租方要求续租，则应在合同租赁期满前十天通知出租方并与出租方签订续租补充协议。第六条本合同一式份，签订本合同的双方各持份。

出租方全称：（盖章）承租方全称：（盖章）出租方签字：承租方签字：联系电话：联系电话：合同签订时间：_______年____月____日

活动板房施工合同4

发包人（全称）：（简称甲方）

承包人（全称）：（简称乙方）

为做好彩钢活动房的安装工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本彩钢活动房事项经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：彩钢活动房工程。

2、工程内容：彩钢活动房包工包料及基础土建、水电安装等。

3、施工地点：

4、资金来源：用房维修资金

二、工程承包范围

承包范围：要求彩钢活动房包工包料及基础土建，并确保甲方的使用。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

本工程的合同日历工期为10天，乙方必须于年月日前施工完毕。若延期在10天内，将按每天%处罚，若超过10天，甲方有权终止合同，并追究乙方给甲方造成的损失。

四、质量标准

1、优良。必须符合现行的施工、安装规范、标准的要求，必须达到国家现行验收标准的要求，必须符合国家3c强制认证标准的要求。

五、合同价款

本工程的合同总价为：（￥元），共计㎡，单价为元/㎡

本合同价为乙方到活动房现场实地仔细考察和测量并认真计算后的报价，该价格为完成承包范围内的全部工作内容及全部工作量的造价，确保顺利使用，并保证工程质量，否则增加的一切费用均由乙方负责，与甲方无关。

七、付款方式

付款方式：彩钢板材全部进场，付合同总价的30%，全部安装结束，经验收符合甲方要求后付合同总价的65%；余款—5%为保修金，两年后若未发现质量问题，维保期满后1月内一次性付清。

八、保修期限

保修期限：本工程的主体保修期限为二年，屋面防漏及彩钢板防锈等的`保修期限为五年。若因乙方施工质量问题及使用劣质材料造成的损失及责任将由乙方终生承担。

九、其他要求

1、乙方已对压坏的彩钢板活动房现场进行了完全的考察和测量，并进行了认真计算，由此造成的任何损失与甲方无关。

2、现有的板材及其他材料等若能利用，由乙方根据自己的检验现场确定，但若不能满足使用要求，由此造成的一切费用损失（含给甲方造成的损失）均由乙方负责。

3、对已变形、断裂、表面损坏的板材不得重新使用。

4、承包人必须遵守国家及地方的安全法规及规定，加强作业人员的安全教育，采取必要的安全措施，做好安全施工，文明施工，特别是施工现场安全、用电安全（含宿舍）。施工期间若发生安全事故一切责任及损失均由乙方承担。

5、施工期间的市场风险及政策性调整等因素在报价中已考虑，如有将不作调整。

十、违约责任

双方任何一方违反合同约定，则按合同总价款的20%支付守约方违约金。

十一、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议由双方协商解决，协商不成可诉至合同履行地法院裁决。

十二、本合同一式两份，双方各执一份。双方对合同如有补充，补充协议与本合同具有同等效力。

十三、本合同经双方签字盖章之日起生效。

甲方单位：

乙方单位：

日期：

活动板房施工合同5

甲方：______

地址：电话：_______

乙方：______

地址：电话：_______

现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：

一、承包装修工程的’内容范围、方式、时间和质量

1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)

2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

3、工程完成时间：__年6月10日。

4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。

二、乙方责任：

1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在__年6月10日前必须完成全部工程。

2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。

3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

三、本合同工程总值人民币：

149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)

其中：

1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元

2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元

3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元

四、合同结算使用税局统一发票。

五、付款方式：

本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

六、保修服务：

乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。

七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

甲方：______

(盖章)

乙方：______

(盖章)

__年_月_日

活动板房施工合同6

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑装饰装修管理规定》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围：

1.4、承包方式：包工包料

1.5、工期：45天，本工程自20xx年月日开工，于20xx年月日竣工。工期延误按2000元/天从履约保证金中扣除。

1.6、工程质量：合格。主要材料按设计要求为标准，甲方另定品牌的，按乙方送样、经甲方认证的样品为标准。

1.7、合同价款（人民币大写）：元整元。（包括材料、设备、人工、管理费、税金等全部费用）

第2条甲方工作

2.1、开工前向乙方提供具备开工条件施工场地；施工所需的水、电到位（水电费由乙方承担）。

2.2、指派（电话：）为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。

2.3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。

2.3、及时做好审核、材料抽检、签证、隐验等相关程序；

2.4、及时与其他各施工单位之间协调，配合施工单位施工现场管理。

第3条乙方工作

3.1、参加甲方组织的技术交底，根据本合同约定的工期，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、根据已完成的设计施工图，配合现场施工要求，及时跟甲方取得联系，经共同商讨后确定施工方案。

3.3、指派（电话：）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

3.4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格遵守有关部门对施工现场交通和施工噪音的管理规定。

3.5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场文明卫生、安全保卫和垃圾清运等工作。

3.5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7、服从甲方及总包单位的管理。

第4条关于工程质量及验收的约定

4.1、本工程以施工图纸、设计变更和国家制定的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。

4.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。卫生间应做好防漏处理。

4.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方经乙方书面通知仍不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，乙方应无条件返工，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_5_日内组织

验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，应及时通知乙方，另定验收日期。

第5条关于工程价款、调整及结算的约定

5.l、双方商定本合同价款采用单价包干，结算时工程量实量。

5.2、合同价款调整的方式：暂定价格的材料和甲方要求更换品牌、规格的材料，凭甲方书面签证的价格进行材料补差；当工程施工图纸变更、甲方要求增加的施工项目，工程量按实结算，单价参照投标综合单价，没有综合单价的按市场价并经甲方签证结算。

5.3、乙方在合同签订前先递交5万元履约保证金，待样板房工程完工并验收合格后一次性返还。

5.4、本合同生效后，甲方按下列约定支付工程款：样板房完工经验收合格后支付至样板房合同款的70%；公寓楼精装修工程如乙方中标，则双方办理完结算手续后1周内付至结算总价的’95%，其余5%作为工程质保金，在质保期满二年时一次性付清。公寓楼精装修工程如乙方未中标则双方办理完结算手续后付清余款。

第6条关于材料供应的约定

6.l、本工程乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合国家标准、环保要求、设计和甲方要求的合格产品。暂定价材料采取甲定乙供的形式，甲定乙供材料按采购单价×1.1进入乙方结算。

凡由乙方采购的材料、设备，如不符合设计和甲方要求或与样品差异，应禁止使用。若已使用，应全部返工更换，对工程造成的损失，由乙方负责。

第7条有关安全生产和防火的约定

7.l、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第8条争议或纠纷处理

8.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

8.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

第9条其它约定

9.1如果图纸上有未注明节点和不够明确的按甲方代表指导为准。

9.2投标预算中若有漏项不另计。

9.3甲方将根据乙方样板房的施工情况决定是否将公寓楼精装修工程发包给乙方施工。

9.4施工过程中，如果乙方承包范围内各专业施工设计图纸之间有不一致之处，则乙方应及时尽早向甲方提出，否则只要有某一专业设计图纸是正确的，则以此专业设计图纸为准；因专业设计图纸不一致且乙方也未向甲方提出，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）均由乙方自行承担。

第10条附则

10.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为二年。

10.2、本合同六份，双方各执三份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

电话：电话：

传真：传真：

活动板房施工合同7

一、加固措施方案

镇江市地处沿江地带，在夏秋季节，台风登陆的概率较大，根据江苏省气象局发布的预测信息，近期将有台风侵袭华东地区。对于临设活动板房（生活区、办公区与施工现场），需考虑在台风来临前，进行防台风加固，确保在暴雨及台风天气来临之际，活动板房的整体安全性。

活动板房的具体加固做法为：在板房屋面，采用φ48×钢管，竖向每一道，横向在屋面顶部、坡屋面中部及屋面檐口处各一道，采用扣件搭设钢管网格架，在板房四角部位，及纵向两侧边中部，采用地锚与地面拉结加固，拉结采用6×19φ钢丝绳进行拉结加固，钢丝绳拉结时必须拉紧（采用葫芦拉紧，或采用M12花篮螺栓调节拉紧）。

注：加固大样为板房设置区域，周边（四周一圈）板房加固大样，拉结钢丝绳两端两侧各拉结一道，中间每侧每拉结一道。在办公区位置，为考虑美观，地锚也可使用20以上的高强膨胀螺栓。

在办公区位置，为考虑美观，也可使用20以上的高强膨胀螺栓。

二、施工安全注意事项

（1）本着“安全第一，预防为主、综合治理”的指导原则，为确保整个工程的安全目标的实现，在活动板房加固施工过程中，应加强安全技术管理的落实和实施。

（2）钢管网格架搭设人员必须是经过现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应进行体检，合格者方可持证上岗作业。

（3）搭设人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

（4）各构配件质量与搭设质量，按规范规定进行检查验收，合格后方可使用。

（5）当有六级及六级以上大风和雾、雨等天气时，应停止高处施工作业。

（6）雨天后作业，必须进行检查和验收，合格后方可进行作业。

（7）高处作业人员应作好分工和配合，不得一人单独作业，传递杆件应掌握好重心，平稳传递。不要用力过猛，以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序，要相互询问并确认的才能进行下一道工序。

（8）作业人员应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，以免掉落伤人。架设材料要随中国建筑上随用，以免放置不当时掉落。

（9）作业前应注意检查作业环境是否可靠，安全防护设施是否齐全有效，确认无误后方可作业。

（10）活动板房加固地锚，必须牢固可靠，钢丝绳应拉紧，钢丝绳应采用铁丝等辅助绑扎固定牢固，防止其沿钢管纵向滑动。

（11）进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人监护。

（12）钢管网格架搭设时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人监守，严禁非操作人员入内。

活动板房施工合同8

一、编制依据

1、根据现场总平面布置图；

2、《施工现场临时用电安全技术规范》；

3、《武汉市建设工程安全文明施工标准化指导手册》。

二、工程概况

建设单位：武汉铁路运输中级法院

项目名称：武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程建设地点：花城大道以北、土吴路以西

项目设计规模等级：一类高层、公共建筑气候分区：夏热东冷地区总用地面积：14904m2总建筑面积：16661.8m2，其中地上11889m2，地下4772.8m2

三、施工现场条件

武汉铁路运输中级法院审判法庭新建工程正临花城大道主干道。施工现场基坑已基本完成，道路已全部硬化，围墙全部封闭，南侧留置出入口。

现场施工临时用电由现场南侧总配电箱提供，现场用水水源位于现场东侧。

四、搭设原则及要求

（一）搭设原则

根据现场各部位用途不同，划分多个区域，便于组织与管理；在结合实际条件，把活动板房分为：住人集装箱式板房，装配式彩钢活动板房两类搭设，从而达到节约成本与环保的目的。

（二）搭设要求及标准

1、要求板房搭设牢固、稳定、不倾斜并有防御强台风、特大暴雨雪和雷击的能力，以及采用的建筑材料应符合安全、环保、节能和消防的要求；

2、装配式彩钢活动板房应符合规定要求，活动房屋不得超过3层，每层建筑面积不应大于300m2并满足安全、卫生、保湿、通风等要求，每开间必须设可开启窗户；

3、每层建筑面积大于200m2时，应设置至少2部疏散楼梯，房间门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m；

4、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽不应小于1.5m；疏散楼梯的净宽不应小于疏散走道的净宽；

5、板房的防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求，各板房的燃烧性能等级应为A级；

①每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m；

②组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m，当建筑构件的燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m。

6、办公区室内外高差不小于0.2m，四周应设散水和排水沟；

7、宿舍室内净空高度不得低于2.6m，每间宿舍居住人员不超过16人，人均面积不得小于2.5m2。

五、活动板房安装

（一）住人集装箱式板房

住人集装箱采用钢板、夹芯板、螺栓、铝配件、混凝土、木材、瓷砖、玻璃、油漆等材料经过标准的工艺流程制成的一体式活动房，因此运达现场直接进行吊装。

1、吊装前的准备工作

①吊装场地初步整平；

②根据集装箱尺寸施工放线，人工开挖基槽；

③基础底浇筑10cm厚C20混凝土，砌筑240mm砖基础，确保板房吊装后室内外高差不小于20cm；

④砖基础砌筑期间测量人员时刻控制标高，确保在一条水平线上。

2、吊装时的注意事项

①集装箱吊装过程中，工人必须配带安全帽；

②吊车司机必须是持证上岗的专业人员；

③使用围栏和警示标识，以防止路人进入吊装的危险区域；

④将吊物起吊前先检查确认吊物是否正确的挂在吊钩上，检查并确认没有人处在可能被提起的吊物撞到和刮倒的位置上；

⑤吊装过程中要确保吊物始终处于平衡稳定状态；

⑥集装箱应坐落在砖基础的中线上；

⑦吊装作业完毕，清理施工现场，清查人员和机具，拆除围栏及警示标志，撤离施工现场。

（二）装配式彩钢活动板房

1、材料选用

①活动板房为彩钢聚苯活动板房；

②结构形式为装配式纵向插板结构；

③窗为双玻推拉铝合金或塑钢窗，玻璃厚度5mm；

④墙体厚度不小于6.5cm,顶板厚度不小于7.5cm；

⑤彩钢板厚度不小于0.035cm；

⑥整体抗风等级为10级；

⑦所有板房外表（外墙、屋顶）均为白色，内墙、室内钢结构外露部分为蓝色。

2、基础

现场根据板房建设区土质情况，对地基进行夯实、排水处理，根据布置尺寸放线、开挖基槽，基槽底部采用150mm厚C20混凝土浇筑，在砌筑240mm厚桩基础，从而达到板房支搭的安全需要。

3、施工流程

放线→地梁安装→立柱安装→一字梁安装→调节拉杆→楼面檩条安装→底层钢架校正→走道系统安装→墙板安装→窗安装→门安装→雨篷系统安装→屋面系统安装

4、施工要点

①立柱安装时轴线位置允许偏差不得大于±3mm，垂直度允许偏差不得大于±3mm，柱表面必须干净整洁。（柱安装时要根据楼面檩条的模数先安装檩条两端，再补中间）；

②一字梁轴线位置允许偏差不得大于±3mm；

③在立柱安装时，凡有两根相邻立柱安装完毕，立即安装调节拉杆，以控制立柱左右倾倒晃动；

④在立柱上安装一字梁的同时，楼面檩条中只有使用前后柱边的檩条连接立柱后，才能使立柱之间连成整体；

⑤走道板按安装完后要对栏杆进行校正，栏杆平直度误差不得大于5mm；

⑥外墙板安装时必须轻拿轻放，不得扳口或用力过猛，以免造成外墙板变形损坏，外墙板必须干净、整洁、无污染；

⑦门、窗必须横平竖直，四周缝隙均匀，开关灵活；

⑧确保整个板房稳定、牢固。

六、安全环境管理措施

（一）安全措施

1、走廊、楼梯设置照明设施；

2、工具房、库房内各种料具及材料按型号及类别堆放，摆放整齐，禁止在库房内吸烟，严禁将油漆、稀料及易燃材料和其它材料混放；

3、严禁在板房上打闹；

4、严禁在板房内私拉乱接；

5、开展防火防电的有关知识讲座，确保人人都有防火防电的安全意识；

6、板房建立现场临时用电检查制度，按湖北省建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

（二）环境措施

1、生活区垃圾应按要求堆放在指定地点，严禁随处乱扔，定期清理；

2、生活区不能硬化的场地，应种植草皮，避免扬尘的发生；

3、节约用水，充分利用循环水，进行现场的清洁、混凝土养护、绿化用水等，争创绿色无污染的文明工地。

活动板房施工合同9

第一章布置方案

1.1办公区的布置

办公楼为两栋二层结构，两栋各长29.12m，宽6m，为单排结构，首层高3米，二层高2.6m，单间尺寸为3.64m×6m。办公楼平面布置见附图。

采用合格供应商的标准彩钢板轻钢结构，墙体材料采用防火岩棉夹心板，进场前核对其资质情况，在施工时控制施工质量，确保结构安全。

办公楼通过建设方提供水源接入，并通过三相接头接到卫生间用水区域。

从东侧变电房接出一路150KW电源供办公楼使用，在办公楼内各配置一个消防箱。用于消防防护。

1.2西区域

休息室、门卫等在东大门西侧区域简称西区，为一栋一层结构，长32.76米，宽6米，为单排结构，檐高2.88米。男女卫生间及浴室为一栋一层结构，长7.28米，宽6米。西区为合格供应商的标注彩钢板轻钢结构，体材料采用防火岩棉夹心板，单间尺寸为3.64m×6m，西区平面布置图见附图。

第二章临时房搭设要求

2.1搭设要求

办公区及西区场地原为芦苇荡，进行场地平整后再修建硬化水泥路面作为办公区道路。

临设基础开挖时要挖到原状土，设计标高面上200㎜采用人工挖土.根据消防规范要求，两层临房各设2道扶梯，栏杆高度为1.05m，走廊通道宽度1m。

彩钢板搭设时应增加防风应急措施，采取在彩钢板建筑的四角桁架上增加临时拉攀，在6级以上台风来临前采用防风拉索将彩钢板结构固定于地面设置的钢管拉锚桩上。

搭设和使用过程中应注意周边环境的安全和环境变化对建筑物的影响。

楼层内配备设施按照《上海建工集团视觉识别规范手册》，包括100㎡配备2只灭火器等。

2.2搭设注意事项

进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。

工作前应检查登高设施是否牢固，立人板要绑扎牢固。

搭设应从下至上搭设，遇雪、霜、雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。

搭设二层时，应派人进行监护作业人员的工具，扳手等必须用绳系挂在身上，以免掉落伤及围墙外行人。

材料不准从下或往上抛。严禁在施工现场吸烟。

2.3临时建（构）筑物搭设的相关要求

2.3.1材料要求

本工程建（构）筑物主要为彩钢板房，按照相关要求彩钢夹芯板外层钢板厚度必须达到5㎜，用于承重结构的彩钢夹芯板厚度不小于75㎜。彩钢夹芯板粘结剂的粘结强度应大于0.10Mpa。

彩钢夹芯板应当提供相应的质量安全指标和防火等级指标，采用75㎜岩棉防火厚彩钢板。

2.3.2防火间距要求

临时建（构）筑物距易燃、易爆危险物品仓库的距离大于25m。

2.3.3安全疏散要求

（1）临时建（构）筑物周边应设有消防通道，消防通道宽度不得小于3.5m。

（2）临时建（构）筑物应在楼层设置疏散楼梯，房间门至疏散楼梯的距离不得大于20m。

（3）临时建（构）筑物疏散楼梯和走廊的宽度不应小于1.0m。疏散楼梯和走廊护栏高度不应小于1.05m。

（4）会议室设置在底层。

（5）办公区域应当设置疏散标志、紧急照明装置。

2.3.4用电要求

1、搭设临时建（构）筑物用房的临时用电应当执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）的规定，应符合国家现行有关强制性标准的规定。应有接地防雷

2、临电导线、电缆、电源开关、插座、漏电保护器、电度表等产品或配件的选购，必须符合国家3C标准，且具有产品合格证，禁止使用非标伪劣产品。

3、室内配线根据配线类型采用瓷（塑料）夹、绝缘槽嵌敷或套管敷设。

4、办公区安装安全性强、符合节能要求的短路保护、过载保护电器以及单项电子负荷型有智能终端电度表装置（限荷安全控制装置）。用作办公区的临时建（构）筑物按需要设置线路。（详见办公区临电平面布置图）

5、食堂采用四级漏电开关和三路220V漏电开关的动力用电和照明用电。

2.3.5消防设施的配置要求

1、临时建（构）筑物办公区域按规定设置每100㎡配备两具不低于二公斤CO2或四公斤手提式干粉灭火器。

2、消防设施和器材应当设置在醒目和便于取用的地方，禁止挪用；禁止堵塞消防通道。

2.3.6使用规定

1、彩钢夹芯板临时性建（构）筑物周转使用次数一般不得超过3次，使用时间总和不得超过5年。

2、严禁使用功率大于200w的照明、取暖器、电炉、电炒锅等电加热器。

3、临时建（构）筑物内不得私接乱拉电线。需安装使用空调，应敷设专门线路。对空调洞、过墙洞等穿越隔墙部位须采用套管保护装置。

第三章临时房搭设

3.1施工前准备

3.1.1施工前应认真组织有关技术、施工人员进行图纸；会审和技术交底。

3.1.2查看现场三通一平的情况，对现场的生活用水、污水排放等确保畅通，各种构件及板材的堆放场地应高出路面lOcm，以防积水。

3.1.3根据本工程的实际施工需要，现场需接通380V和220V电源，计算好所需要足够的电源线，作好分配电箱的接电工作。

3.1.4拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地，以确保道路畅通、不影响施工为准。

3.1.5对土建基础的平面尺寸及水平进行测量、复核，确保工程施工顺利进行。

3.2安装程序

根据图纸要求及彩板楼房的特点，拟订本工程安装工艺流程程：

3.2.1钢架安装

构件的进场要按照规范规定要求进行清点、检查、验收和堆放，对因运输损坏变形的构件及时反映提出书面报告，不合格构件决不允许施工安装。钢架安装时桁架的尺寸进行复查校对，全部合格后方可进入下道工序。

3.2.2螺旋固定

拼装好的钢构进行逐榀安装，首先撑起第一榀钢梁，钢梁撑起后用方管柱将钢粱支撑牢固，并用铅锤线调整第一榀梁，使其与地面垂直．用钢卷尺量准尺寸，然后撑第二榀粱，安装同上，接着安装片粱，片梁与主粱用螺栓。其余各榀主梁及片梁可按上述步骤全部安装到位，并再次检查钢梁位置是否正确。如有偏差，还需调整。

3.2.3柱梁楼板安装

确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢粱内的穿架，然后焊接方管柱和底盘铁。柱梁安装结束后，安装楼板。楼板与楼板之间要密实。

3.2.4墙板安装

楼板铺好后开始安装墙扳，安装墙板时．预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶板上面的活全部做完，包括做好风檐板，防水处理，屋顶罩子等。

3.25门窗安装

房屋整体安装结束后进行角窗安装，窗的安装注意密实，不应与墙板有缝隙，窗户安装完毕后应进行防水处理，门的安装要做到平、直。

3.2.6楼梯栏杆安装

安装楼梯和栏杆，要求栏杆平直和栏板连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板，楼梯不能有晃动，楼梯与山墙固定，栏杆板用75mm自功螺丝与楼梯固定。

3.3检查、验收及使用

3.3.1活动房隐蔽工程及搭设过程中，提供的构件质量检查评定表做好检查记录，验收时做为资料提供；

3.3.2对不符合标准，及安装中不规范等，及时采取整改措施，并做好验收记录；

3.3.3搭设完毕后，由搭设单位进行自检，合格后报使用单位，经使用总包单位验收确认符合使用条件后，方可投入使用；

3.3.4在使用期间，要经常检查、维护。

第四章拆除方案

4.1拆除施工前准备

（1）总包方须为拆除方提供充分的条件（拆迁施工许可证、临时道路占用许可证、以及相关手续），以便安拆方施工的顺利进行。

（2）拆除单位必须有房屋拆除相关资质。

（3）拆除前须把电源线路切断，以保证施工过程中工人的安全。

（4）根据本工程的实际施工需要，现场需接通380V和220V电源，配制好所需要的电源线，作好分配电箱的接电工作。

（5）施工机具、劳动力及专业技术工人均可满足施工的正常开展，施工前应认真组织有关技术、施工人员进行拆除安全和技术交底。

（6）拟定送货车辆的行进路线及材料退场前的堆放场地，以确保道路畅通、不影响退场施工为准。

（7）搭好落地钢管脚手架，准备好其他防护设施和安全设施。

4.2拆除施工程序

4.2.1工程拆除施工工艺流程

根据图纸要求及彩板楼房的特点，本工程拆除工艺流程为：屋面包边拆除→屋面板拆除→二层隔墙板拆除→屋面C型钢大梁拆除→四周二层拉杆拆除→下层扣板拆除→木地板拆除→走廊钢板拆除→下层隔墙拆除→二层楼层C型钢梁拆除→四周立柱拆除→清理现场材料

4.2.2拆除施工

a拆除工作应由相关专业资质厂家进行，严禁擅自拆除；拆除的另一原则是“先装后拆，后装先拆”。活动房内楼层安装电箱时应用木梯子上人，上人到屋面的登高梯子也应用木梯子或者搭临时脚手架上至屋面；将屋面四周包边全部拆除，屋面板按顺序一块一块拆除螺丝，然后再往工具袋或者专用工具箱内放。

b拆除二层隔墙板时，将隔墙板往地上传，以保持二层楼面有足够的拆除空间。

c逐跨拆除屋面C型钢大梁后，由拆除人员配合往下传，并运离活动房场地。

d拆除二层四周彩钢板包括拉杆，并清理现场。随后拆除下层扣板。

e拆除二层木地板并清理出现场。拆除二层走廊钢板，包括栏杆走廊牛腿拆除。

f拆除一层隔墙，再拆除上层楼层梁C型钢，并清理出现场。二层C型钢梁按顺序拆除，四周立柱包括彩钢板按顺序一间间拆除。g以上按顺序全部拆除后，把所有板房材料清理出工地。

第五章安全文明施工措施

5.1所有施工人员必须戴好安全帽，高空作业时系好安全带，杜绝在施工现场任意穿行、打闹。

5.2在施工路段拉线围护禁止非工作人员通行，且派专人指挥看护。

5.3施工用电：电气线路，临时和附属设施等，都要符合安全、卫生、防火要求，并要加强管理，做到安全生产和文明施工。施工现场须配有专业的电工、焊工，非电工、焊工不得擅自动用施工电具及配电箱等。

5.4施工现场临时用电，搭设完时必须专人验收合格并填写验收单及领取合格准用证后方能使用。

5.5施工现场坑、井、沟和各种孔、洞、高压线、变压器周围，都有要指定专用设置围拦或盖板和安全标志，施工前要对工人加强教育。

5.6实行逐级安全技术交底制度。二米以上的高处悬空作业而无安全设施的，必须挂好安全带，扣好安全保险钩，不准穿硬底和带钉易滑的靴鞋，不准向下或向上乱抛材料和工具等物件。

5.7机械设备不准“带病”运转，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养，必须有漏电保护装置。

5.8在各种临边必须有可靠的防护设施。禁止上下交叉作业。

5.9工地现场防火措施及防火管理，必须符合公司有关防火制度的规定。现场必须设置灭火器。周围电焊作业需有看火人员。

5.10执行特种作业人员持证上岗制度。

5.11开工前须对工人进行安全文明施工教育，进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度。非有关人员不准进入危险区内。

5.12未经施工负责人批准，不准拆除支撑及安全装置。拆除过程中确保人员的安全、行车安全，同时必须保证在施工过程中及时清理现场，并减小对周边环境的噪音污染。

活动板房施工合同10

甲方：________________________________

乙方：________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。

第一条订购板房内容

甲方向乙方订购的活动板房为_______层彩钢活动板房_______栋，安装面积______________平方米，活动板房面积计算规则：

1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

4、总面积=（1）＋（2）＋（3）

第二条合同金额

1、单价为______________元/㎡，包工包料。

2、其他项目：_____________________。

3、合同总金额（人民币）￥______________元。

第三条付款方式

1、钢构进场甲方向乙方支付合同总价_______%的货款。

2、竣工验收合格后付款至合同总价_______%的货款。

3、结算完成后_______日内，扣除合同总价_______%的质量保证金后，付清剩余货款。质保期满后，全额退还质量保证金。（本工程质量保修期为年）

第四条安装地点及工期

1、安装地点：四川广安前锋工业园区内。

2、安装布置以甲方提供的`平面图为准。

3、安装工期：从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日共计________个日历天。

第五条甲方责任

1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。

2、按合同约定支付货款。

第六条乙方责任

1、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。

2、乙方必须提供足够的人力保证按期完工，并承担运输、装卸和安装过程中的安全责任。

3、付款时乙方必须提供盖有公司公章的收款收据及发票。

4、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用，并免费提供_______年的检查保修，如因产品及安装质量问题造成甲方人员在使用中出现安全事故，一切责任由乙方承担。因使用不当等原因或保修期外的损坏，供方给予成本价维修。

第七条其他

1、本合同未尽事宜由乙方本着友好的合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，提交广安区人民法院处理。

甲方（公章）：_____________________

乙方（公章）：_____________________

日期：_______年_______月_______日

本内容由xiaojie收集整理，不代表本站观点，如果侵犯您的权利，请联系删除（点这里联系），如若转载，请注明出处：https://wenku.puchedu.cn/246419.html